Algemene voorwaarden
- Onze medecontractanten worden geacht kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en alle clausules te hebben aanvaard vanaf het sluiten van het contract bij de ondertekening van de bestelbon.
- de door B-Facade opgestelde bestekken gelden slechts bij wijze van inlichting, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.
- De geldigheidsduur van onze offertes is beperkt tot 60 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
- Behoudens andersluidend beding worden onze termijnen voor de uitvoering van een opdracht slechts als aanwijzing gegeven. Een vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot de toekenning van een schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook of tot de ontbinding van het contract.
- Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst van het bestelde werk of het materiaal, in geval van niet-naleving van de bestelling of een zichtbaar gebrek.
- Annulering, Indien het contract eenzijdig geheel of gedeeltelijk wordt verbroken door de koper, om welke reden dan ook, inclusief in geval van overmacht, dient de koper een schadevergoeding te betalen gelijk aan de reeds uitgevoerde diensten en de reeds aangekochte materialen voor de betreffende locatie, en een schadevergoeding van 25% van de verkoopprijs.
- Eventuele wijzigingen in de offerte worden later verrekend. Offertes of begrotingen op basis van een kwantitatief onderzoek worden bij aanvang van of tijdens de werkzaamheden ter plaatse gecontroleerd. Eventuele afwijkingen worden direct als meer- of minderkosten in rekening gebracht. b-facade is gerechtigd prijzen aan te passen als gevolg van prijsschommelingen op internationale markten.
- Verplichtingen van de klant bij de start van de werken De klant moet voor de duur van de werken zorgen voor – Warm/koud water. – Permanente toegang tot een toilet. Indien er geen toegang is tot een toilet of indien er geen toilet voorzien is, zal B-facade op kosten van de klant een toilet voorzien. Dit is een meerkost, die in rekening wordt gebracht op de eindfactuur.7.2 De klant dient voor aanvang van de werkzaamheden een aanvraag in voor het plaatsen van een steiger of het bezetten van de openbare weg. Deze extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien B facade dit moet regelen, brengt zij 250,00 euro extra in rekening, vermeerderd met de kosten voor het innemen van de openbare weg. Indien de uit te voeren werkzaamheden om welke reden dan ook vertraging oplopen, wordt een eventuele verlenging van de steigerhuurperiode als meerkosten in rekening gebracht. Indien nodig dient de klant opnieuw een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van onze steigers. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de klant en worden verrekend in de eindfactuur.
- Onbelemmerde toegang tot de bouwplaats, die per vrachtwagen bereikbaar moet zijn in een vrije zone over de hele lengte van de te bepleisteren gevel. – 10. Een plaats om materialen op te slaan. Indien nodig zoekt b-facade een oplossing op kosten van de klant. Dit is een bijkomende kost, die wordt opgenomen in de eindfactuur. Indien het noodzakelijk is dat b-facade het terrein van een derde betreedt, dient de klant vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen met een bijgevoegde inventaris van het terrein, en deze uiterlijk de dag voor aanvang van de werkzaamheden aan b-facade te overhandigen. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de klant alle eventueel aan de gevel bevestigde verlichting, reclameborden, kabels, lampen, toegangstelefoons, zonwering, zonneschermen e.d. te verwijderen. Indien de klant b-facade verzoekt de verwijdering uit te voeren, kan b-facade niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
- Wij zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht. Omstandigheden zoals stakingen of slecht weer worden beschouwd als overmacht wanneer ze tot gevolg hebben dat de uitvoering van een opdracht wordt vertraagd of sterk wordt bemoeilijkt. Wij hoeven noch de onvoorzienbaarheid van de omstandigheden, noch de onmogelijkheid van uitvoering aan te tonen.
- Verborgen gebreken Indien bij het strippen van bestaand pleisterwerk of andere bestaande gevelbeplating tijdens de voorbereidende werkzaamheden verborgen gebreken worden ontdekt, is herstel hiervan niet in de offerte inbegrepen. Schade veroorzaakt door derden Indien tijdens en na de werkzaamheden schade wordt veroorzaakt door derden, zal b-facade de herstelkosten als meerkosten in rekening brengen. In geval van een defect waarvoor wij verantwoordelijk zijn ten gevolge van een ontwerp- of uitvoeringsfout, of een fout in de gebruikte materialen, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het zo snel mogelijk vervangen van de defecte onderdelen of het herstellen van de uitrusting in normale werking, waarbij de arbeidskosten voor deze vervanging of de noodzakelijke bijkomende onderzoekswerkzaamheden voor onze rekening zijn, met uitsluiting van elke andere vorm van schadevergoeding. De medecontractant kan in geen geval de volledige vervanging van de uitgevoerde werken of van het geleverde materiaal eisen.
- Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op tegen de conventionele verwijlinterestvoet van 12% per jaar. Bovendien is de medecontractant ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 750.
- De klant erkent dat, in overeenstemming met art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de leveringen onze eigendom blijven tot volledige betaling van de prijs vermeerderd met eventuele intresten en kosten.
- In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.
- Indien de klant beslist om dit contract te beëindigen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs, zonder dat de aannemer moet bewijzen dat hij werkelijk schade heeft geleden.
- De geldende of toekomstige BTW is ten laste van de klant.
- onze facturen worden geacht door de klant te zijn goedgekeurd, tenzij ze binnen 8 dagen na verzending schriftelijk worden betwist.
- Tienjarige garantie alleen voor volledige renovatiewerkzaamheden. 19 Artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat tienjarige aansprakelijkheid is uitgesloten als de bouwer kan bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een vreemde oorzaak. Deze vreemde oorzaak omvat overmacht, de handeling van een derde en de schuld van het slachtoffer.
- Gefactureerde prijs en betaling De klant moet 10% van het totale bedrag betalen. Bij het begin van het werk moet de klant 60% van het totale bedrag betaald hebben. Aan het einde van het werk moet de resterende 30% binnen 8 dagen na de factuurdatum worden betaald. Zodra de bovengenoemde betalingstermijn is verstreken, is de klant in gebreke zonder dat ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is hij een vertragingsrente van 20% per maand verschuldigd.
- geldigheid: indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn of nietig wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen.